ת"א 27871-07-12

תקציר

פסק הדין דן בסכסוך כספי בין ש. כהן הנדסה בע"מ לבין החברה הכלכלית אשקלון בע"מ בנוגע לפרויקט שיפוץ מספר מבנים באשקלון. התובעת, ש. כהן הנדסה בע"מ, תבעה שכר שלא שולם עבור העבודות שבוצעו, ואילו הנתבעת, החברה הכלכלית אשקלון בע"מ, תבעה מנגד בגין עיכובים ופגמים בעבודה ופגיעה בשמה הטוב. השופט קבע כי שני הצדדים צדקו חלקית וטעו בחלקם. היא פסקה לתובע 962,179 ₪ בגין עבודה ללא תשלום, כולל תשלומים נוספים עבור משימות ספציפיות וסכומים חסרים בתשלומים קודמים. עם זאת, היא גם הורתה לתובע לשלם לנתבעת סך של 626,060 ₪ בגין איחורים בביצוע ועלות השלמת העבודה באמצעות קבלן אחר, וכן עבור עלות תיקון חלק מהליקויים. לאחר קיזוז סכומים אלה, חויב הנתבע לשלם לתובע את יתרת הסכום בסך 336,119 ₪, בתוספת החזרת ערבות בנקאית חלוטה בסך 245,470 ₪, המביאה את הסכום הכולל לסך של 581,589 ₪. סכום זה כלל הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה. השופט גם קבע כי כל צד יישא בהוצאות המשפט שלו, בהתחשב בכך שחלק מתביעותיו הצליחו ואחרות נדחו. הנימוקים המרכזיים לפסיקה היו פרשנות החוזה והתנהגות הצדדים במהלך הפרויקט. השופטת העדיפה את פרשנותה של הנתבעת לסעיפי חוזה מסוימים הקשורים לניהול הפרויקט ולאישור עבודות נוספות. היא גם ראתה את השיהוי המכוון של התובע בביצוע בשל סכסוכים כספיים כגורם מרכזי, בעוד שהתנהלות הנתבע בנוגע לבדיקות ותשלומים מסוימים נתפסה כפחות צפויה.