ת"א 61126-09-16

תקציר

התובע, אלכסנדר דרובוטון, קבלן משנה שנשכר על ידי הנתבעת נופים פרויקטים בע"מ, ביקש לחייב את האחרון להסדיר את התמורה שלא שולמה בגין עבודתו בהקמת ספרייה באוניברסיטת אריאל בשומרון. הנתבעת טענה כי כבר שילמה לתובע את כל המגיע לו, ולחילופין כי היא רשאית לקזז סכומים שונים מכל סכום שעוד היה חייב לתובע. אוניברסיטת אריאל, שצורפה כצד שלישי להליך, טענה כי אין לה טענות כלפי נופים פרויקטים בע"מ, לאחר התחשבנות סופית ביניהם. בית המשפט פסק לטובת טענות התובע וכנגד טענות הנתבעת. בית המשפט קבע כי הנתבע חייב לתובע 654,140 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה, בסך כולל של 733,826 ₪. סכום זה חושב על סמך ממצאיו של מומחה שמונה על ידי בית המשפט, אשר סיווג את העבודות שבוצעו על ידי התובע לעבודות שאינן שנויות במחלוקת, עבודות שביצוען לא היה שנוי במחלוקת אך מחירן לא היה, ועבודות שגם בוצעו וגם תומחרו אך דרשו הכרעה שיפוטית. בית המשפט קיבל את ממצאי המומחה לגבי הקטגוריה הראשונה והשנייה במלואם, וקיבל חלקית את ממצאיו לגבי השלישית. כן נדחתה טענות הנתבעת לקיזוז בשל עיכובים לכאורה בעלויות האספקה וסילוק הפסולת, שלא נתמכו די הצורך בראיות. זאת ועוד, דחה בית המשפט את טענת הנתבעת כי התמורה שהיא חייבת לתובעת הייתה תלויה בקבלת תמורה מהאוניברסיטה, שכן הדבר לא נקבע בחוזהם. עוד מצא בית המשפט כי הנתבעת הייתה מודעת לחישוב מעודכן של כמויות, אשר היווה את הבסיס לתביעת התובעת לתשלום, בעת שערכה התחשבנות סופית עם האוניברסיטה. לפיכך, טענות הנתבעת כי התובעת קשרה קשר עם האוניברסיטה כדי להסתיר חישוב זה, וכי יש להטיל על האוניברסיטה אחריות לתשלומים כלשהם לתובע, לא צלחו. בית המשפט הורה לנתבעת לשלם לתובע סך של 831,726 ₪, כולל התמורה שלא שולמה, הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין. בנוסף, בית המשפט הורה לנתבעת לשלם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין לצד השלישי, אוניברסיטת אריאל. סכומים אלה היו אמורים להיות משולמים תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין על ידי הנתבע.