ת"א 59659-09-20

תקציר

בית משפט השלום בחיפה פסק כי על חברת שתית בע"מ לשלם לזידאן לבן בע"מ 401,050 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כפיצוי בגין חיפוי אבן ועבודות אחרות שביצע זידאן בפרויקט בנייה. בית המשפט דחה את תביעתה שכנגד של שתית בגין פגמים לכאורה בעבודתו של זידאן ואת דרישתה לפיצוי בגין איחור ופגיעה במוניטין. המחלוקת העיקרית הייתה על תחום חיפוי הקירות שעבורו טען זידאן כי הוא זכאי לתשלום. בעוד ששתית טען כי המחיר המוסכם הוא עבור שטח קיר נטו ללא פתחים, בית המשפט מצא כי כוונת הצדדים הייתה לכלול את שטח הפתחים. בית המשפט דחה גם את טענותיו של שתית כי זידאן לא היה קבלן רשום וכי הוא עיכב את העבודות. השופטת מתחה ביקורת על שתית על כך שלא זימנה עדי מפתח ועל כך שהגישה לבית המשפט מידע מטעה על חוות דעת מומחה. שתית חויב לשלם לזידאן 94,636 שקל הוצאות משפט. פסק הדין ניתן בהיעדרם של שני הצדדים ביום 26.1.2025.