ת"א 1093/98

תקציר

הסכסוך בין אנגל חברה קבלנית בע"מ לבין משרד הבריאות נובע מחוזה שנחתם בין הצדדים בשנת 1993, להקמת אגף ילדים חדש בבית החולים נהריה. אנגל תבעה את משרד הבריאות על כך שלא שילם סכומים מסוימים המגיעים לכאורה על פי החוזה, ומשרד הבריאות תבע נגדית על נזקים שנגרמו כתוצאה מהפרת החוזה לכאורה של אנגל. סלע המחלוקת העיקרי בין הצדדים היה סוג חלונות האלומיניום שיותקנו בבניין, מה שהוביל לעיכובים בפרויקט. בית המשפט מצא כי פרשנותו של אנגל לחוזה בנוגע לחלונות האלומיניום הייתה שגויה. למרות שנמצא כי משרד הבריאות תרם לחלק מהעיכובים בפרויקט, מרבית העיכובים יוחסו לאנגל. עוד קבע בית המשפט כי אנגל לא תיקנה ליקויים מסוימים בבניין כנדרש, ולא מילאה התחייבויות חוזיות אחרות. מבחינת הפיצויים, בית המשפט חייב את אנגל לשלם למשרד הבריאות 522,777 שקל, מעודכן למדד המחירים לצרכן נכון לאוקטובר 2005, שהם 531,075 שקל. סכום זה כלל פיצוי מוסכם בגין העיכוב בהשלמת הפרויקט, וכן פיצויים בגין ליקויי בנייה שאנגל הייתה אחראית להם ולא תיקנה. בנוסף, הוטל על אנגל לכסות את הוצאות המשפט של משרד הבריאות, לרבות שכר טרחת עורך דין בסך 35 אלף שקל בתוספת מע"מ. הסכום הכולל שאנגל חייבת למשרד הבריאות היה אמור להיות משולם באופן מיידי, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד פסק הדין ועד התשלום בפועל. פסק הדין פורסם בהיעדרם של הצדדים ביום 30.11.2005.