ת"א 3097/00

תקציר

פסק הדין מתייחס לתביעת תשלום שהגישה חברת חשמל, צפריר מהנדסים פרויקטים, נגד סולוג, מבני תעשייה ומנהלה, צבי גולוס, בקשר עם עבודות התובעת להקמת מפעל סולוג בבאר שבע. התביעה מתייחסת ליתרת התמורה בגין העבודה שביצע התובע על פי חוזה העבודה, תשלום עבור עבודה נוספת, תשלום בגין גניבת ציוד מאתר העבודה, תשלום עבור "ניהול רציף" וביטול הנחה שניתנה לסולוג. התובע גם ביקש להטיל על גולוס אחריות אישית. בית הדין קבע כי לסולוג חייבים לתובע 160,019 ₪ בגין חוזה העבודה ו-8,400 ₪ בגין עבודה נוספת, בסך כולל של 168,419 ₪, לאחר ניכוי הסכומים שאושרו על ידי הממונה על הפרויקט. עם זאת, התובעת נדרשת לשלם לסולוג פיצוי מוסכם בסך 105,000 ₪ בגין שבעה חודשי איחור במסירת העבודה, תוך הפחתת היתרה ל-63,419 ₪, בתוספת מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית. התביעה נגד גולוס נדחתה מאחר שהתובע לא הביא ראיות מספיקות לחבותו האישית. עוד נקבע בפסק הדין כי תביעת התובע הייתה קנטרנית בחלקה, ולכן כל צד יישא בהוצאותיו.