ע"א 1978/18

תקציר

הערעורים נובעים ממחלוקת בין קבלן, שזכה במכרז לבניית בניין משרדים, לבין הממונה, עיריית אשדוד, בנוגע ליחסי קבלן-מזמין. הקבלן תבע סכומים נוספים עבור ביצוע העבודות, ואילו המזמין תבע נזקים שונים ותביעות שכנגד. בית המשפט המחוזי דחה את כל טענות הקבלן וקיבל חלק מתביעתו הנגדית של המזמין, והורה לקבלן לשלם לעירייה כ-1.45 מיליון שקל, כולל שכר טרחת עורך דין. הקבלן ערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, בטענה כי מגיע לו תשלום נוסף מסיבות שונות, וביקש לשנות את התוצאה האופרטיבית של פסק הדין. השופט הסכים עם חלק מטענות הקבלן. ראשית, השופט קיבל את הטענה כי היה צריך להעניק לקבלן סכום נוסף של כחצי מיליון שקל במחירי החוזה, לפי חישובי המומחה מטעם המזמין. שנית, השופט מצא כי יש להפחית את הניכויים בגין ליקויי בנייה לסכום מקסימלי של 203,610 ₪. שלישית, השופט ביטל את הניכוי בגין פיצוי מוסכם שנפסק לקבלן בשל איחור של ארבעה חודשים במסירת המבנים, בנימוק שגם המזמין לא שילם לקבלן בזמן במהלך הבנייה. השופט קבע כי ערעור הקבלן התקבל באופן חלקי, ועל העירייה לשלם לקבלן 300,000 ₪ כולל מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית החל מ-1 ביולי 2010. השופט גם הורה לעירייה לשאת בהוצאות הקבלן בסך 50 אלף שקל. ערעור העירייה נדחה על כל חלקיו.