ת"א 61061-07-13

תקציר

התובעת, חברה קבלנית, תבעה את הנתבעת לפיצוי בסך 7,754,289 ₪, שנבע לטענת התובעת מהוצאות נוספות ומתקופת עבודה ממושכת עקב תכנון לקוי של הנתבעת ושינויים בהנחיות הביצוע. הנתבעת תבעה מנגד סך 8,071,996 ₪, בטענה כי התובעת אחראית לעיכובים בפרויקט ולכן חייבת לנתבעת פיצויים. בית המשפט מצא כי טענותיה של התובעת תקפות באופן חלקי ופסק לה 324,402 ₪ בגין הפרש התשלומים ו-204,931 ₪ בגין עבודה חריגה. עוד קבעה השופטת כי התובעת אחראית לחלק מהעיכובים בפרויקט והורתה לה לשלם לנתבעת סך של 217,737 ₪. התביעה שכנגד על יתרת הסכום נדחתה מאחר שהנתבע לא הביא ראיות מספיקות. לפיכך, חייב בית המשפט את הנתבע לשלם לתובע את ההפרש בין הסכומים, בסך 311,596 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד התביעה. שני הצדדים חויבו לשאת בהוצאותיהם.