עת"מ 45801-09-12

תקציר

פסק הדין המדובר הוא פסק דין לטובת המבקשים, שהם אזרחים שומרי חוק שבנו את בתיהם כדין. נסוב סביב אי-עמידתם של המשיבים בפסק דין קודם, מיום 23.1.2014, שחייב את העירייה לסלול כביש גישה לבתי המבקשים. כביש זה הכרחי מכיוון שהדרך הנוכחית לבתיהם אינה מורשית ועוברת בשטח פרטי. המשיבים, הכוללים את העירייה ואת התושבים המתנגדים, עיכבו שוב ושוב את סלילת הכביש, בנימוקים כגון אילוצים תקציביים ואיומים באלימות כלפי קבלנים ועובדי עירייה. עם זאת, בית המשפט מוצא תירוצים אלה בלתי משכנעים ובלתי מתקבלים על הדעת. היא קובעת כי התנהלות המשיבים מהווה פגיעה חמורה בשלטון החוק, ומדגישה כי על גופי השלטון לציית לפסיקות בתי המשפט. העיקרון הכללי הוא שניתן לפתוח בהליכי ביזיון בית משפט נגד גופים שלטוניים, ובמקרה זה מגיע בית המשפט למסקנה כי העירייה לא הוכיחה אי יכולת אמיתית לקיים את פסק הדין משנת 2014. כתוצאה מכך, בית המשפט מורה למשיבים לשלם למדינה קנס יומי בסך 1,500 ₪ בגין המשך אי עמידתם, החל מיום 1.9.2020. קנס זה נועד ללחוץ על העירייה למלא את חובותיה על פי הפסיקה הקודמת. בנוסף, העירייה נדרשת לכסות את הוצאותיהם המשפטיות של המבקשים, בסך 15,000 ₪, בתוך 30 יום. עוד צוין בהחלטה כי עיכוב נוסף ביישום פסק הדין משנת 2014 עלול לגרור עונשים נוספים. בית המשפט מדגיש את חשיבות השמירה על פסקי הדין ועל שלטון החוק, שהוא יסוד במדינה דמוקרטית. פסק הדין נועד לחייב את העירייה לסלול את כביש הגישה ולהביא לסגירת מעגל בפני המבקשים, שסבלו מעיכובים של שנים.