ת"א 62791-12-16

תקציר

בית המשפט מצא כי הנתבעים אחראים לעיכובים ולשיבושים בביצוע פרויקט הבנייה, אשר גרמו לתובע הוצאות והפסדים נוספים. השופטת קיבלה את גרסת התובעת לאירועים וקבעה כי הנתבעים גירשו את התובעת מהאתר ומנעו ממנה להשלים את העבודות. השופטת פירטה שלוש תקופות ספציפיות בהן התובע לא יכול היה לבצע את העבודה בשל פעולות הנתבעים, דבר שגרם לעיכוב ניכר בביצוע הפרויקט. השופט ציין גם גורמים נוספים שגרמו לעיכובים ושיבושים, ובהם שינויים בסדר העבודה, שינויים מהותיים בתכנון ובתוכניות ומסירת תוכניות במהלך ביצוע העבודות. הנתבעים חויבו לשלם לתובע סך של 4,658,688 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה ממועד הגשת התביעה ועד התשלום בפועל, וכן הוצאות התובע, לרבות הוצאות משפט, הוצאות עדים ושכ"ט עורך דין בסך 200,000 ₪.