ת"א 33435-03-16

תקציר

הקבלן, אימפקס, תבע את ההתאחדות על יתרת התשלום עבור ביצוע פרויקט הבנייה על פי החוזה. בתוך כך, האגודה טענה מנגד כי אימפקס הפרה את החוזה בכך שמסרה את הפרויקט מאוחר מהמוסכם, ודרשה פיצויים. בית המשפט קיבל את טענת אימפקס בחלקה. נמצא כי העמותה חייבת לאימפקס 593,670 ₪ (כולל מע"מ) בגין עבודות הפרויקט, לאחר חישוב השווי הסופי המצטבר בחשבון וביצוע ניכויים בגין ליקויים מסוימים ותרומה שאימפקס הסכימה לבצע. סכום זה כלל תוספת של 25,000 ₪ - שני שלישים מעלות תיקון הליקויים - לחשבון הסופי המצטבר, שכן בית המשפט מצא כי האגודה ויתרה על זכותה לתיקון הליקויים על ידי אימפקס. השופט דחה את התביעה הנגדית של האגודה במלואה. השופטת קבעה כי ההתאחדות לא הוכיחה את זכותה לפיצוי יומי של 1,500 שקל בגין כל יום איחור במסירת הפרויקט כפי שנקבע בחוזה. כמו כן, השופטת לא מצאה קשר סיבתי בין העיכוב במסירת הפרויקט לבין הנזקים הממוניים הנטענים על ידי העמותה, ואף האגודה לא הוכיחה נזקים אלה. גם תביעת האגודה לנזק לא ממוני בשם תושביה נדחתה, שכן האגודה לא הוכיחה את זכותה לתבוע בגין נזק זה. האגודה חויבה לשלם לאימפקס 130 אלף שקל בסך הכל, כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. סכום זה היה אמור להיות משולם תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין, אחרת יתווספו הפרשי הצמדה וריבית.