ת"א 43075-08-18

תקציר

הנתבעת חויבה לפצות את התובעים בגין עלויות תיקון תקרה לקויה בחניון הבניין, לרבות הוצאות יועצים, בסך כולל 533,439 ₪, צמודות לאינפלציה וכוללות ריבית סטטוטורית מיום 1.1.2017 ועד למועד התשלום בפועל, המסתכמות בסך 549,225 ₪ נכון למועד הגשת התביעה. הדבר מיוחס למהנדס וסרמן ז"ל, שהיה אחראי לתכנון הלקוי. עם זאת, תביעת התובעים לפיצוי בגין מענק מסירה מראש ששולם לקבלן המבצע נדחית. התובעים לא הביאו ראיות לכך שנגרמו להם נזקים בגין אובדן דמי שכירות או דמי שימוש כתוצאה מאיחור של חודש במסירה המיוחס לכשל בתכנון. בנוסף, בית המשפט מוצא כי עבודות התיקון של התכנון הלקוי לא היו צריכות לעכב את לוח הזמנים של הפרויקט, וגורמים נוספים תרמו לעיכוב. כמו כן חויב הנתבע לשלם 62% מאגרת בית המשפט ואת חלקם של התובעים בשכר המומחה מטעם בית המשפט, וכן שכר טרחת עורך דין בסך 35,000 ₪, כל זאת בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין.